华南俳烁实业有限公司

　　(3) 施工合同的違約責(zé)任
　　1)發(fā)包人的違約責(zé)任  發(fā)包人不按合同約定支付各項價款或工程師不能及時給出必要的指令、確認(rèn)等，致使合同無法履行，發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因其違約給承包人造成的直接損失，延誤的工期相應(yīng)順延。
　　2)承包人施工違約的違約責(zé)任  承包人不能按合同工期竣工，工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，或由于承包人原因致使合同無法履行，承包人承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因其違約給發(fā)包人造成的損失。
　　(4)爭議的解決
　　合同當(dāng)事人在履行施工合同時發(fā)生爭議，可以和解或者要求合同管理及其他有關(guān)主管部門調(diào)解。和解或調(diào)解不成的，雙方可以在專用條款內(nèi)約定以下一種方式解決爭議：第一種解決方式是雙方達(dá)成仲裁協(xié)議，向約定的仲裁委員會申請仲裁；第二種解決方式是向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
例題：[2006年真題] 因以下原因造成工期延誤，經(jīng)工程師確認(rèn)，可以順延工期的是（  ）。
A．混凝土澆筑時連續(xù)一周的低溫陰雨
B．因設(shè)計變更使工程量縮減
C．兩周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時
D．不可抗力事件
答案：D
【解題要點】此題為2006年考題。經(jīng)工程師確認(rèn)，工期可以相應(yīng)順延的情況包括：發(fā)包人不能按專用條款的約定提供開工條件；發(fā)包人不能按約定日期支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款，致使工程不能正常進(jìn)行；設(shè)計變更和工程量增加；一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；不可抗力事件；專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況�？忌菀自诖鸢窤和C中產(chǎn)生錯誤，但連續(xù)一周的低溫陰雨屬于可預(yù)見的氣候變化，而C答案中給出的時間是兩周，與要求條件不符。