华南俳烁实业有限公司

　　答案部分

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查的是索賠分類。因合同文件引起的索賠：有關(guān)合同文件的組成問題引起的索賠;關(guān)于合同文件有效性引起的索賠;因圖紙或工程量表中的錯誤而引起的索賠。參見教材P333。

　　2、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查的是索賠費(fèi)用的計(jì)算。該工程的總部管理費(fèi)=1500×5000/50000=150萬，該工程可以索賠的總部管理費(fèi)=30×150/300=15萬。參見教材P341。

　　3、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 對于施工機(jī)具使用費(fèi)窩工費(fèi)的計(jì)算，如系租賃設(shè)備，一般按實(shí)際租金和調(diào)進(jìn)調(diào)出費(fèi)的分?jǐn)傆?jì)算;如系承包人自有設(shè)備，一般按臺班折舊費(fèi)計(jì)算，而不能按臺班費(fèi)計(jì)算，因臺班費(fèi)中包括了設(shè)備使用費(fèi)。參見教材P341。

　　4、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查的是索賠費(fèi)用的計(jì)算。選項(xiàng)C，材料價(jià)格上漲可以索賠材料費(fèi)。選項(xiàng)BD，一般來說，由于工程范圍的變更、文件有缺陷或技術(shù)性錯誤、業(yè)主未能提供現(xiàn)場等引起的索賠，承包商可以列入利潤。但對于工程暫停的索賠，由于利潤通常是包括在每項(xiàng)實(shí)施工程內(nèi)容的價(jià)格之內(nèi)的，而延長工期并未影響削減某些項(xiàng)目的實(shí)施，也未導(dǎo)致利潤減少。所以，一般監(jiān)理工程師很難同意在工程暫停的費(fèi)用索賠中加進(jìn)利潤損失。參見教材P342。

　　5、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查的是工期延誤。當(dāng)兩個(gè)或兩個(gè)以上的延誤事件從發(fā)生到終止只有部分時(shí)間重合時(shí)，稱為交叉延誤。選項(xiàng)A，單一延誤有時(shí)屬于不可索賠延誤。選項(xiàng)B，共同延誤有時(shí)是可索賠延誤。選項(xiàng)D，要區(qū)分非關(guān)鍵線路延誤的責(zé)任方，才能確定屬于哪種延誤類型。屬于可索賠延誤或不可索賠延誤，關(guān)鍵是要看延誤是由哪方引起的。參見教材P344～345。

　　6、

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查的是工期延誤。由于關(guān)鍵線路上任何工作(或工序)的延誤都會造成總工期的推遲，因此，非承包商原因造成關(guān)鍵線路延誤都是可索賠延誤。而非關(guān)鍵線路上的工作一般都存在機(jī)動時(shí)間，其延誤是否會影響到總工期的推遲取決于其總時(shí)差的大小和延誤時(shí)間的長短。如果延誤時(shí)間少于該工作的總時(shí)差，業(yè)主一般不會給予工期順延，但可能給予費(fèi)用補(bǔ)償;如果延誤時(shí)間大于該工作的總時(shí)差，則非關(guān)鍵線路的工作就會轉(zhuǎn)化為關(guān)鍵工作，從而成為可索賠延誤。參見教材P344。

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1、

　　【正確答案】 AD

　　【答案解析】 本題考查的是索賠的起因和索賠分類。施工的地質(zhì)情況與勘察報(bào)告不符導(dǎo)致的索賠屬于不可預(yù)見的外部障礙或條件索賠，承包人可以據(jù)此向發(fā)包人提出索賠;而施工工期拖延屬于工期延期索賠，分包人可以據(jù)此向承包人提出索賠。選項(xiàng)B，承包人與勘察單位無合同關(guān)系，之間不存在索賠事宜。選項(xiàng)C，分包人與發(fā)包人之間無合同關(guān)系，之間不存在索賠事宜。選項(xiàng)E，此事件與監(jiān)理人沒有關(guān)系。參見教材P333。

　　2、

　　【正確答案】 ABC

　　【答案解析】 本題考查的是反索賠的概念和索賠成立的條件。索賠的成立，應(yīng)該同時(shí)具備以下三個(gè)前提條件：(1)與合同對照，事件已造成了承包人工程項(xiàng)目成本的額外支出，或直接工期損失;(2)造成費(fèi)用增加或工期損失的原因，按合同約定不屬于承包人的行為責(zé)任或風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任;(3)承包人按合同規(guī)定的程序和時(shí)間提交索賠意向通知和索賠報(bào)告。參見教材P335～336。

　　3、

　　【正確答案】 BDE

　　【答案解析】 本題考查的是索賠證據(jù)。書證，是指以其文字或數(shù)字記載的內(nèi)容起證明作用的書面文書和其他載體。如合同文本、財(cái)務(wù)賬冊、欠據(jù)、收據(jù)、往來信函以及確定有關(guān)權(quán)利的判決書、法律文件等。參見教材P337。

　　4、

　　【正確答案】 ABCD

　　【答案解析】 本題考查的是索賠的方法。索賠文件的主要內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面：總述部分;論證部分;索賠款項(xiàng)(和/或工期)計(jì)算部分;證據(jù)部分。選項(xiàng)E，索賠意向通知應(yīng)在提交索賠文件之前報(bào)送給對方。參見教材P339。

　　5、

　　【正確答案】 CDE

　　【答案解析】 本題考查的是索賠費(fèi)用的計(jì)算。索賠款中的總部管理費(fèi)，主要指的是工程延期期間所增加的管理費(fèi)，包括總部職工工資、辦公大樓、辦公用品、財(cái)務(wù)管理、通信設(shè)施以及總部領(lǐng)導(dǎo)人員赴工地檢查指導(dǎo)工作等開支。選項(xiàng)AB屬于間接費(fèi)的組成部分。參見教材P341。

　　6、

　　【正確答案】 ABE

　　【答案解析】 本題考查的是索賠費(fèi)用的計(jì)算。承包人應(yīng)該建立健全物資管理制度，為了證明材料單價(jià)的上漲，承包人應(yīng)提供可靠的訂貨單、采購單，或官方公布的材料價(jià)格調(diào)整指數(shù)。參見教材P341。